ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ

ДОГОВОРА   ПОСТАВКИ № 11012018

г.  Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «11» января 2018года    

    Общество с ограниченной ответственностью «Рускорк», далее- Поставщик, адресует настоящую оферту любому юридическому    лицу, желающему заключить нижеприведенный Договор оказания услуг далее - «Договор». Для заключения Договора на оказание услуг лицо, откликнувшееся на настоящую оферту, должно осуществить акцепт, т. е. выразить свое согласие на заключение Договора на условиях, изложенных в оферте. Акцептом настоящей оферты является осуществление акцептирующим лицом оплаты выставленного счета на оплату. Акцепт настоящей Оферты равносилен заключению Договора на оказание услуг. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое время оформить Договор в форме письменного двухстороннего документа. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Поставщик – ООО «Рускорк», оказывающий услугу по поставке: пробковых покрытий, паркета, ламината, клея, лака, отделочных материалов и т. д., именуемые в дальнейшем «Товар».

Покупатель - юридическое лицо, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и иной хозяйствующий субъект (в том числе индивидуальный предприниматель), осуществляющий деятельность в сфере торговли, заключившее с Поставщиком Договор.

Товар - пробковые покрытия, пробковые напольные покрытия, пробковый паркет, виниловые полы, клей, лак, отделочные материалы и т. д., а также стенды, образцы Товара.

Счет - выставленный на оплату счет на   Товар по   запросу (заявке) от Покупателя, заявка на Товар может быть в    устной  форме     или  заполненная    в свободной форме и отправленная на электронную почту Поставщика :  spb@ruscork.com, gs@ruscork.com.

1. Предмет договора

1.1.  Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар, наименование, ассортимент, количество и комплектность Товара, согласовывается в соответствии с п. 1.2.  настоящего Договора.  Покупатель обязан оплатить и    принять Товар на условиях настоящего Договора для дальнейшего его использования по назначению.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и комплектность Товара определяется на основании выставленного счета от Поставщика.  Товар передается Покупателю партией (партиями), в соответствии со сроками производства и поставки, определяемыми  настоящим Договором с обязательным предварительным подтверждением Поставщиком даты готовности Товара к отгрузке на складе.

1.3. Настоящий Договор (оферта), размещенный на Сайте Поставщика  www.ruscork.ru.  является официальным предложением для юридических лиц, заключить Договор на оказание услуг по поставке Товара, на условиях предусмотренных настоящим Договором.  Акцепт на заключение настоящего Договора является оплата выставленного счета Поставщика Покупателем. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое время оформить Договор в форме письменного двухстороннего документа. 

2. Стоимость Товара и порядок расчетов

2.1. Стоимость Товара определяется Поставщиком, исходя из показателей, обуславливающих цену Товара (конъюнктура рынка, затраты, изменения курса российского рубля к ЕВРО и т. д.).  Цена на Товар фиксируется только на данную партию товара и остается неизменной на срок, указанный в счете. Стоимость Товара не включает НДС. Стоимость Товара устанавливается в рублях.

2.2. Покупатель оплачивает стоимость Товара в размере 100%, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо внесением денежных средств в кассу Поставщика в соответствии с порядком и правилами, установленными действующим законодательством РФ.  Оплата Товара производится на основании счета Поставщика. Покупатель оплачивает Поставщику стоимость поставленного Товара в наличной или безналичной форме на основании выставленного счета в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выставления счета.

2.3. В случае организации транспортировки Товара согласно п. 3.3 настоящего договора, оплата транспортных расходов перевозчику осуществляется Покупателем, на основании выставленного счета от транспортной компании на перевозку Товара.

2.4. Датой оплаты Стороны договорились считать дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Поставщик ежеквартально отправляет Покупателю (по запросу Покупателя) Акт сверки взаиморасчетов по настоящему Договору. Покупатель в течение трех дней с момента получения Акта обязан рассмотреть его, подписать и вернуть один экземпляр Поставщику. В случае, если Покупатель уклоняется от подписания Акта сверки, то Акт считается подписанным Сторонами на

четвертый день с момента отправки Поставщиком Покупателю, так же Поставщик вправе приостановить дальнейшую поставку Товаров в адрес Покупателя до момента согласования сторонами Акта сверки взаиморасчетов.

3. Условия приема - передачи Товара

3.1. Передача Товара осуществляется:

3.1.1. Путем выборки Товара Покупателем со склада Поставщика;

3.1.2. Путем отправки Товара Поставщиком Покупателю в указанное им место при помощи привлеченных транспортных организаций. Оплата оказанных транспортных и экспедиционных услуг осуществляется Покупателем. 

3.1.3. Выборка Товара со склада Поставщика осуществляется Покупателем и оформляется подписанием Сторонами документов о приеме Товара по форме № ТОРГ-12, с доверенностью от Покупателя на право получения Товара и подписания документов.

3.2. Срок поставки Товара согласовывается Поставщиком с Покупателем и составляет от 4 до 120 рабочих дней (в зависимости от даты производства поставляемого Товара и наличии Товара на складе Поставщика), согласием со сроком поставки Товара Поставщиком является оплата выставленного Покупателем счета и не может являться спорным моментом между Поставщиком и

Покупателем. Заказ на Товар считается принятым Поставщиком после зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Выборка Товара со склада Поставщика производится в течение 3 суток   с момента подтверждения Поставщиком своей готовности к передаче Товара (партии Товара).

3.3. В случае организации поставки Товара посредством привлечения сторонней транспортной организации, Товар передается перевозчику на условиях настоящего пункта с соблюдением правил, установленных действующим законодательством РФ. Обязанность Поставщика передать Покупателю Товар считается исполненной в момент приема Товара представителем перевозчика

(транспортной компанией), при этом право собственности на товар переходит к Покупателю. Приемка Товара по количеству и качеству производится полномочным представителем перевозчика Поставщик оставляет за собой право произвести отгрузку транспортной компанией по своему усмотрению, уведомив при этом Покупателя. 

  3.3.1. Отгрузка при доставке Товара на условиях, указанных в п. 3.3 настоящего договора осуществляется путем привлечения сторонней транспортной организации. Документом о приемке товара по количеству и качеству является Экспедиторская расписка или Доверенность транспортной организации, осуществляющей перевозку Товара. Все риски случайной гибели или порчи Товара, переходят от Поставщика к Покупателю. Доставка Товара осуществляется с соблюдением технологии погрузки, принятой для данного вида товара, в транспортное средство, приспособленное для обеспечения сохранности и целостности перевозимого Товара.   

3.3.2. Приемка Товара по качеству и количеству производится Покупателем или его представителем (доверенным лицом). В случае выявления несоответствия количества и качества фактически поставленного Товара данным, указанным в накладных документах, Покупатель обязан составить Акт об установленном расхождении по количеству и качеству;

3.4. Покупатель осведомлен и согласен, что транспортировка Товара должна производиться с условием обязательного изготовления жесткой упаковки (обрешетки), страхование на полную стоимость Товара, а перевозка клея и лакокрасочных материалов должна осуществляться с поддержанием температурного режима в соответствии с требованиями производителя.

3.5. Претензии к качеству Товара,   с указанием всех выявленных скрытых недостатков Товара обнаруженных при подготовке Товара к его розничной продаже,  или  при совершении работ по дальнейшему его использованию,  при    условии  соблюдения технологий и установленных правил подготовки Товара к монтажу (укладке) или во время таковой,   Покупатель осуществляет в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. Согласно п. 1 статьи 476 ГК РФ, Покупатель должен своими силами и за свой счет доказать, что недостатки возникли до момента покупки. Надлежащим доказательством является заключение эксперта, имеющего право, она проведение данного вида экспертной оценки, либо иные доказательства по согласованию сторон. Основанием для заявления претензий к качеству Товара при четком соблюдении Покупателем условий настоящего договора служит:

-  Документ, подтверждающий приобретение Товара у Поставщика. 

- Акт, составленный специалистом бюро товарных экспертиз, территориально соответствующий месту нахождения Товара, подразделения Торгово-Промышленной палаты в РФ.  Расходы по проведенной экспертизе качества Товара несет виновная Сторона. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения претензии, рассмотреть ее и сообщить Покупателю о ее принятии, либо об отказе в ее принятии. Поставщик вправе через своего представителя на месте нахождения приобретенного Товара проверить обоснованность претензии Покупателя.

3.6. Товар с недостатками подлежит замене на складе Поставщика, либо уценке (в течение срока, согласованного Сторонами), после подписания Сторонами Акта о наличии недостатков.

 3.7. При подписании настоящего Договора или действиям согласно п.1.3. настоящего Договора, Покупатель осведомлен и согласен с тем, что пробковые покрытия (паркет, обои, настенные пробковые покрытия, кожаный паркет, каменный пол, пробковые полы с фотопечатью, пробковые полы с окраской, пробковый паркет, паркет (паркетная, инженерная доска) со шпоном древесины),являются естественным, натуральным природным материалом, в связи с чем пластины (плашки, планки, половицы, обои) могут иметь различия между собой во внешнем виде (цвете, оттенке, блеске, текстуре и т. д.). Это необходимо проверить перед укладкой и распределить материал равномерно (в шахматном порядке). Данные различия допустимы между коробками (упаковками, рулонами) с одной и разными датами производства, между планками, находящимися в одной коробке (упаковке, рулоне), что не является браком и не может служить причиной возврата Товара Покупателем. При продаже натуральных покрытий из пробки (древесины, кожи, камня) Поставщик не гарантирует полного совпадения оттенков и текстуры с образцами, фотографиями и не несет ответственность в случае такого несовпадения.  Перечисленные различия — это норма при производстве натуральных пробковых покрытий (пробковых полов, паркет массив, паркет –паркетная доска, инженерная доска) со шпоном древесины, кожаного паркета, настенных пробковых покрытий, материалов с покрытием из натурального сланца, пробковых обоев, данные условия заложены производителями при производстве.  Поставщик не принимает претензии (в том числе и в течение гарантийного срока) по качеству Товара при использовании клея и лака, не рекомендованных производителем (ознакомиться с перечнем рекомендуемых расходных материалов можно на сайте www.ruscork.ru). Товар не является конечным продуктом и требует проведения работ по укладке (наклейке), Поставщик имеет полное право отказать в дальнейшей гарантии (возврату, обмену) в случае если для укладки были привлечены специалисты, не имеющие квалификации по  данным  видам  работ,  не  имеющих регистрации РФ в статусе юридического лица или индивидуального предпринимателя, не имеющих в своем виде деятельности при регистрации в налоговом органе по ОКВЭД 2, КОД 43.33 - Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (классификатор экономической деятельности),   также, если работы проводились с нарушением требований СНиП (строительные нормы и правила).    Перед использованием Товар должен быть проверен    на предмет наличия каких-либо видимых повреждений в случае обнаружения дефекта   использование   Товара недопустимо.  Поставщик не может нести ответственность по претензиям, которые связаны с тем, что   повреждения   были обнаружены   после начала укладки, так как невозможно будет установить причину возникновения дефекта. 

3.8. Покупатель обязан в письменной форме ознакомить конечного потребителя с информацией, указанной в п. 3.7 настоящего Договора.  

3.9. Покупатель осведомлен и согласен, что он не может отказаться от оплаченного Товара надлежащего качества.

4. Права и обязанности Поставщика

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Передать Товар в количестве и ассортименте, указанными в счете на оплату и оплаченный Покупателем.

4.1.2. Передать Товар Покупателю (доверенному лицу) или представителю транспортной компании в случае, если доставка Товара осуществляется посредством привлечения сторонней транспортной организации. При этом количество, качество (явные недостатки) и комплектность товара должны быть проверены представителем транспортной компании, осуществляющей перевозку Товара; 

4.1.3. Поставлять Товар в соответствии с условиями о качестве и комплектности, установленными настоящим Договором и действующим законодательством. Поставщик гарантирует Покупателю, что он имеет законное право на отчуждение продаваемого Товара, а также, что товар свободен от любых обременений и иных прав третьих лиц. Гарантия качества на Товар устанавливается изготовителем (производителем);

4.1.4. Осуществлять иные обязанности по настоящему Договору. 

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать оплаты поставленного в соответствии с настоящим Договором Товара в срок, указанный в п. 2.2. Договора;

4.2.2. Осуществлять иные права по настоящему Договору.

5. Права и обязанности Покупателя

5.1. Покупатель обязуется: 

5.1.1. Оплатить поставляемый в соответствии с настоящим Договором Товар в срок, указанный в п. 2.2. Договора;

5.1.2. Принять Товар, поставляемый с соблюдением всех требований, установленных настоящим Договором;

5.1.3.  Осуществлять иные обязанности по настоящему Договору;

5.1.4. Покупатель согласен, что в соответствии с п. 1 статьи 492 ГК РФ, на Покупателя не распространяется «Закон о защите прав потребителей», так как купленные товары используются в коммерческих целях.  Взаимоотношения между юридическими лицами регулируются нормами Гражданского кодекса РФ, регламентирующим заключение и исполнение договора поставки (ст. 506-524 ГК РФ «По договору поставки Продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, закупаемые им товары Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием»); 

5.1.5 Товар надлежащего качества, оплаченный Покупателем, обмену и возврату не подлежит;

5.2. Покупатель имеет право:

5.2.1. Осуществлять иные права по настоящему Договору.

6. Упаковка и хранение Товара

6.1. При передаче Товара Покупателю, Товар упакован в тару завода изготовителя и промаркирован им.  В случае если количество проданного Товара не кратно количеству Товара в заводской упаковке, Поставщик производит упаковку Товара своими силами с соблюдением норм и правил, относительно упаковки данной группы товара.

6.2. Покупатель обязан хранить Товар с соблюдением правил хранения, в соответствии с установленными ГОСТ РФ, принятыми для данной категории Товара. 

6.3.  Возврат некачественного Товара Покупателем возможен только в упаковке завода Изготовителя с сохранением ярлыков и этикеток, без следов эксплуатации и механических повреждений, при наличии сопроводительных документов.   При несоблюдении правил хранения Товара Покупатель лишается права на его возврат в любом случае.

7. Ответственность Сторон

7.1. За несвоевременную передачу Товара по вине Поставщика, Покупатель может потребовать оплаты штрафа в размере 0,1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более чем 10% от общей суммы недопоставленного Товара.

7.2. В случае необоснованного отказа Покупателя в приемке Товара от Поставщика, последний может потребовать от Покупателя уплатить неустойку в размере 1 % от стоимости партии Товара, за каждый календарный день просрочки приема Товара. 

7.3. За нарушение условий оплаты, предусмотренных п. 2.2. и 2.3. настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. При наличии задолженности у Покупателя перед  Поставщиком, последний имеет право приостановить дальнейшую поставку Товара.

7.4. Настоящим Стороны определили и договорились, что в случае однократного нарушения сроков и порядка оплаты Товара (партии Товара), в части применения Сторонами п. 2.2. настоящего договора, Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену Товара по настоящему договору не более чем на 10 %.

7.5. Сверх уплаты штрафов и неустоек, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона возмещает потерпевшей Стороне все документально подтвержденные убытки в полном объеме.

7.6. Стороны определили и договорились, что возврат / обмен «первичными» документами (с/ф, ТОРГ12, доверенности и т. д.) является обязательным условием и должен быть произведен в кратчайшие сроки с момента получения Товара, но не более 30 календарных дней. Поставщик оставляет за собой право приостанавливать отгрузки Товара по оплаченным счетам до момента

получения документов от Покупателя по отгрузкам, произведенным ранее. Документы могут быть переданы в офисе компании или отправлены на почтовый адрес, указанный в п.12 настоящего Договора.

8. Форс-мажор

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

8.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров и (или) путем обмена письмами.  Стороны будут стремиться к урегулированию всех спорных вопросов в течение 30 (тридцати) дней с момента направления одной из сторон претензии в адрес другой Стороны.

9.2. В случае уклонения одной из Сторон от проведения переговоров и (или) не направления другой Стороне ответа на претензию в срок более 10 (десяти) дней с момента получения Стороной претензии, а равно в случае невозможности решения споров путем переговоров Стороны передают дело на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

9.3.   Стороны обязуются предоставить оригиналы документов в течение 30 дней, если не согласован более короткий срок. 

9.4.   Каждая из сторон несет ответственность за убытки, возникшие в связи с несообщением другой стороне об изменениях в адресе и иных реквизитах.

9.5.  Стороны устанавливают обязательный претензионный (досудебный) порядок разрешения споров, вытекающих из Договора, на основании части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ» №47-ФЗ от 02 марта 2016 года).

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты согласно п. 1.3. настоящего Договора.

11. Особые условия

11.1.  Осуществляя акцепт настоящей оферты, путем внесения на расчетный счет Поставщика денежных средств, в размере суммы по полученному счету от Поставщика, Покупатель подтверждает, что Поставщиком донесена до него вся необходимая информация о предоставляемых им услугах. На случай использования Сторонами настоящего Договора электронного документооборота, существующий между Сторонами бумажный документооборот не утрачивает силу. 

11.2.  Поставщик имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора. При этом Поставщик  публикует  новую редакцию Договора на официальном сайте в сети интернет по адресу www.ruscork.ru  не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты введения редакции в действие, за исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации, вступление в действие которых определяется соответствующими нормативно-правовыми актами. Все изменения, дополнения к Договору вступают в силу и становятся обязательными для исполнения Сторон на 11 календарный день со дня их опубликования. Покупатель согласен с тем, что обязан самостоятельно принимать меры к ознакомлению с изменениями и дополнениями Договора, на сайте Исполнителя по адресу www.ruscork.ru 

11.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. Реквизиты и подписи сторон

Поставщик:  ООО «Рускорк» ИНН/КПП: 7813260294/780201001 ОГРН: 1167847356885  , Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург,  ул.   Петрозаводская 13 лит А, пом. 77-Н,

Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", р/ с 40702810232410000953, 

БИК: 044030786,  к/с  30101810600000000786

Электронная почта:  spb@ruscork.com, gs@ruscork.com

                         Президент:  Жаркова Е.Н.    

                                                                                                                                                     м.п.